Presentacin de PowerPoint

1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
M O P
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA
ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
CLAVE 800-18000-PA-OP-07
DICIEMBRE DE 2005
2
1 de 40
ÍNDICE
Página
1.- Desarrollo (Descripción de las
Actividades)................................... 2
2.- Diagrama de Flujo............................
.............................................. 7
3.- Marco Normativo...............................
............................................. 13
4.- Anexos .......................................
..................................................
. 16 5.- Sección de Firmas de Autorización y
Cambios............................... 40
3
2 de 40
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Formatos
Dependencias
Actividades

• INICIA PROCEDIMIENTO
• Viene del Procedimiento Administrativo
  Institucional para Elaboración e Integración de
  Bases para Contratación.
• 1.- Elabora cronograma de eventos.
• 2.- Es una licitación con reducción de plazo?
• SÍContinúa en la actividad No. 3.
• NOPasa a la actividad No. 5.
• 3.- Analiza las razones y determina la
  procedencia.

Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Convocatoria a Licitación Pública
Nacional Convocatoria a Licitación Pública
Internacional
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
4
3 de 40
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Formatos
Dependencias
Actividades
La adquisición de bases se considera a partir
del día en que se publica la convocatoria y hasta
inclusive el sexto día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones. Para
facilitar los procedimientos de contratación las
convocantes deberán efectuar revisiones
preliminares respecto de la especialidad,
experiencia y capacidad de los interesados, y
cerciorarse de su inscripción en el registro de
contratistas de la convocante, así como de la
documentación distinta a la propuesta técnica y
económica. En ningún caso se podrá impedir el
acceso a quienes no se encuentren inscritos en
dicho registro. 10.-Confirma en el caso que se
haya establecido en la convocatoria, la visita de
obra al Área Responsable de la Ejecución de los
Trabajos, la que se llevará a cabo dentro de un
periodo comprendido entre el cuarto día natural
siguiente a aquel en que se publique la
convocatoria y el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de las
proposiciones. 11.-Dirige la visita de obra,
levanta acta respectiva, entrega copia a los
participantes, remite el mismo día de su
realización, copia al Área Responsable de la
Contratación. 12.- Remite acta de la visita a
la obra vía electrónica a COMPRANET, a más tardar
el día hábil siguiente a la visita, con el fin de
que la información se encuentre a disposición
pública. 13A.-Lleva a cabo cuando proceda
la(s) junta(s) de aclaraciones, recibe en su
caso, preguntas adicionales posteriores a la(s)
misma(s) y da respuesta en forma clara y precisa
a las preguntas sobre las bases administrativas.
Revisa que no se efectúen cambios sustanciales,
levanta el acta, entrega copia de la misma a los
participantes, y la envía a COMPRANET a más
tardar el día hábil siguiente a la celebración de
la misma. 13B.-Participa en la(s) junta(s) de
aclaraciones, y en su caso, en la atención de
preguntas adicionales, dando respuesta en forma
clara y precisa a las preguntas de carácter
técnico.
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Acta de visita al sitio
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Acta de junta de aclaraciones
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
5
4 de 40
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Formatos
Dependencias
Actividades
Área Responsable de la Contratación
14.-Lleva a cabo el Acto de Presentación y
Apertura de proposiciones, el cual debe llevarse
a cabo en un plazo que no podrá ser inferior a
veinte días naturales a partir de la publicación
de la convocatoria para Licitación Internacional
y quince días naturales en Licitación Nacional,
salvo que por razones de urgencia justificada se
reduzca a un plazo que no podrá ser inferior a
diez días naturales. Así mismo, deben
considerarse los plazos establecidos en los
Tratados Internacionales. Revisa en forma
cuantitativa las propuestas técnicas y
económicas, desechando las que hubieren omitido
alguno de los requisitos exigidos en las
bases. Por lo menos un licitante, si asistiere
alguno, y el servidor público facultado para
presidir el acto rubricarán el catálogo de
conceptos o el presupuesto de obra de las
propuestas presentadas, las que para estos
efectos constarán documentalmente debiendo en
seguida dar lectura al importe total de cada una
de las propuestas. 15.-Se recibieron
proposiciones susceptibles de analizarse? SÍ
Pasa a la actividad No. 18. NO Continúa en la
actividad No.16. 16.-Levanta acta declarando
desierta la licitación e informa al Área
Responsable de la Ejecución de los Trabajos, y
para efectos de notificación la pone a
disposición de los interesados. Remite acta vía
electrónica a COMPRANET, a más tardar el día
hábil siguiente al acto efectuado, con el fin de
que la información se encuentre a disposición
pública. 17.-Inicia, a solicitud del Área
Responsable de la Ejecución de los Trabajos, un
nuevo proceso de Licitación Pública o Invitación
a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación
Directa. Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Adjudicación por Invitación a
Cuando Menos Tres Personas.
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
6
5 de 40
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Formatos
Dependencias
Actividades
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional
para Adjudicación Directa. TERMINA
PROCEDIMIENTO 18.-Elabora el acta
correspondiente a la presentación y apertura de
proposiciones y para efectos de notificación la
pone a disposición de los licitantes. En la
misma acta se señalará fecha, lugar y hora en
que se dará a conocer el fallo de la licitación
que deberá quedar comprendido dentro de los
treinta días naturales contados a partir de la
fecha establecida para este acto, y podrá
diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no
exceda de treinta días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente para
el fallo. Entrega las propuestas técnicas al
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
para su evaluación técnica detallada y se queda
con las propuestas económicas para su
análisis. Remite acta vía electrónica a
COMPRANET, a más tardar el día hábil siguiente al
acto efectuado, con el fin de que la información
se encuentre a disposición pública. 19A.-
Realiza evaluación técnica, emite dictamen y lo
envía al Área Responsable de la
Contratación. 19B.-Realiza evaluación económica
y emite el pronunciamiento consecuente. 20.-
Recibe el dictamen de la evaluación técnica de
las propuestas. Emite dictamen que servirá como
base para el fallo, en el que se hará constar una
reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y
las razones para admitirlas o desecharlas. En
todos los casos se deberá preferir la
especialidad, experiencia y capacidad técnica de
los interesados, así como a aquellos contratistas
que, en su caso, hayan ejecutado obras con
contratos terminados en costo y tiempo.
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Dictamen
7
6 de 40
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Formatos
Dependencias
Actividades
En caso de empate técnico entre las empresas
licitantes, las dependencias y entidades
adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones,
a las empresas que tengan en su planta laboral un
cinco por ciento de personas con discapacidad,
cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de antelación
al momento del cierre de la Licitación
Pública. 21.-Elabora el Acta de fallo y realiza
junta pública en la que lo comunica, debiendo
firmarse por los asistentes. En sustitución de la
junta, se podrá optar por notificar el fallo por
escrito a cada uno de los licitantes, dentro de
los cinco días naturales siguientes a su emisión.
En este mismo acto se hace entrega a cada
compañía licitante asistente, las razones por las
cuales su propuesta, en su caso no resultó con
asignación favorable, y lo remite vía electrónica
a COMPRANET a más tardar el día hábil siguiente.
22.-Se declaró desierta la licitación? SÍ
Pasa a la actividad No. 16. NO Continúa en la
actividad No. 23. 23.-Remite o entrega el fallo
al Contratista ganador, obtiene acuse de recibo y
le solicita la entrega de las Garantías y Seguros
previstos en la licitación. Así mismo, envía
notificación del fallo al Área de Programación y
Presupuesto y al Área Responsable de la Ejecución
de los Trabajos. Ir al Procedimiento
Administrativo Institucional para Inicio de los
Trabajos. Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Recepción y Custodia de
Garantías. Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Formulación y Formalización de
Contratos. TERMINA PROCEDIMIENTO
Acta de Fallo
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Área Responsable de la Contratación
Acta de Fallo
8
7 de 40
2. Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos

Actividades
Área Responsable de la Contratación
Formatos
INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento
Administrativo Institucional para Elaboración e
Integración de Bases para Contratación. 1.-El
abora cronograma de eventos. 2.-Es una
licitación con reducción de plazo? SÍContinúa
en la actividad No. 3. NOPasa a la actividad
No. 5. 3.- Analiza las razones y determina la
procedencia. 4.- Procede la reducción de
plazo? SÍContinúa en la actividad No.
5. NOInforma al Área Responsable de la
Ejecución de los Trabajos. Regresa a la
actividad No. 1. 5.- Elabora convocatoria y la
registra en el sistema de COMPRANET conforme a
las disposiciones normativas aplicables.
6.- Solicita cotización de la publicación de
la convocatoria al Diario Oficial y la
gestiona. 7.- Remite vía electrónica a
COMPRANET las bases técnicas y administrativas de
la licitación, la convocatoria y el modelo de
contrato, el mismo día que se envía la
convocatoria para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Inicio
Elaboración e Integración de Bases para
Contratación
NO
2
SÍ
NO
4
SÍ
Convocatoria a Licitación Pública
Nacional Convocatoria a Licitación Pública
Internacional
I
9
8 de 40
2. Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos

Actividades
Formatos
Área Responsable de la Contratación
I
8.- Verifica que la convocatoria aparezca
publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día en que fue programada. 9.- Pone a
disposición de los interesados las bases de
licitación y registra a los participantes que
adquirieron las mismas. La adquisición de
bases se considera a partir del día en que se
publica la convocatoria y hasta inclusive el
sexto día natural previo al acto de presentación
y apertura de proposiciones. Para facilitar
los procedimientos de contratación las
convocantes deberán efectuar revisiones
preliminares respecto de la especialidad,
experiencia y capacidad de los interesados, y
cerciorarse de su inscripción en el registro de
contratistas de la convocante, así como de la
documentación distinta a la propuesta técnica y
económica. En ningún caso se podrá impedir el
acceso a quienes no se encuentren inscritos en
dicho registro. 10.-Confirma en el caso que se
haya establecido en la convocatoria, la visita de
obra al Área Responsable de la Ejecución de los
Trabajos, la que se llevará a cabo dentro de un
periodo comprendido entre el cuarto día natural
siguiente a aquel en que se publique la
convocatoria y el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de las
proposiciones. 11.-Dirige la visita de obra,
levanta acta respectiva, entrega copia a los
participantes, remite el mismo día de su
realización, copia al Área Responsable de la
Contratación. 12.- Remite acta de la visita a
la obra vía electrónica a COMPRANET, a más tardar
el día hábil siguiente a la visita, con el fin de
que la información se encuentre a disposición
pública.
Acta de visita al sitio
II
10
9 de 40
2. Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos

Actividades
Formatos
Área Responsable de la Contratación
II
13A.-Lleva a cabo cuando proceda la(s)
junta(s) de aclaraciones, recibe en su caso,
preguntas adicionales posteriores a la(s)
misma(s) y da respuesta en forma clara y precisa
a las preguntas sobre las bases administrativas.
Revisa que no se efectúen cambios sustanciales,
levanta el acta, entrega copia de la misma a los
participantes, y la envía a COMPRANET a más
tardar el día hábil siguiente a la celebración de
la misma. 13B.-Participa en la(s) junta(s) de
aclaraciones, y en su caso, en la atención de
preguntas adicionales, dando respuesta en forma
clara y precisa a las preguntas de carácter
técnico. 14.-Lleva a cabo el Acto de
Presentación y Apertura de proposiciones, el cual
debe llevarse a cabo en un plazo que no podrá ser
inferior a veinte días naturales a partir de la
publicación de la convocatoria para Licitación
Internacional y quince días naturales en
Licitación Nacional, salvo que por razones de
urgencia justificada se reduzca a un plazo que no
podrá ser inferior a diez días naturales. Así
mismo, deben considerarse los plazos establecidos
en los Tratados Internacionales. Revisa en
forma cuantitativa las propuestas técnicas y
económicas, desechando las que hubieren omitido
alguno de los requisitos exigidos en las
bases. Por lo menos un licitante, si asistiere
alguno, y el servidor público facultado para
presidir el acto rubricarán el catálogo de
conceptos o el presupuesto de obra de las
propuestas presentadas, las que para estos
efectos constarán documentalmente debiendo en
seguida dar lectura al importe total de cada una
de las propuestas.
Acta de junta de aclaraciones
III
11
10 de 40
2. Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos

Actividades
Formatos
Área Responsable de la Contratación
III
15.-Se recibieron proposiciones susceptibles
de analizarse? SÍ Pasa a la actividad No.
18. NO Continúa en la actividad
No.16. 16.-Levanta acta declarando desierta la
licitación e informa al Área Responsable de la
Ejecución de los Trabajos, y para efectos de
notificación la pone a disposición de los
interesados. Remite acta vía electrónica a
COMPRANET, a más tardar el día hábil siguiente al
acto efectuado, con el fin de que la información
se encuentre a disposición pública.
17.-Inicia, a solicitud del Área Responsable
de la Ejecución de los Trabajos, un nuevo proceso
de Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos
Tres Personas o Adjudicación Directa. Ir al
Procedimiento Administrativo Institucional para
Adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres
Personas. Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional para Adjudicación Directa. TERMINA
PROCEDIMIENTO 18.-Elabora el acta
correspondiente a la presentación y apertura de
proposiciones y para efectos de notificación la
pone a disposición de los licitantes. En la
misma acta se señalará fecha, lugar y hora en
que se dará a conocer el fallo de la licitación
que deberá quedar comprendido dentro de los
treinta días naturales contados a partir de la
fecha establecida para este acto, y podrá
diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no
exceda de treinta días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente para
el fallo.
SÍ
15
NO
A
Adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres
Personas
Adjudicación Directa
Fin
IV
12
11 de 40
2. Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos

Actividades
Formatos
Área Responsable de la Contratación
IV
Entrega las propuestas técnicas al Área
Responsable de la Ejecución de los Trabajos para
su evaluación técnica detallada y se queda con
las propuestas económicas para su
análisis. Remite acta vía electrónica a
COMPRANET, a más tardar el día hábil siguiente al
acto efectuado, con el fin de que la información
se encuentre a disposición pública. 19A.-
Realiza evaluación técnica, emite dictamen y lo
envía al Área Responsable de la
Contratación. 19B.-Realiza evaluación
económica y emite el pronunciamiento
consecuente. 20.- Recibe el dictamen de la
evaluación técnica de las propuestas. Emite
dictamen que servirá como base para el fallo, en
el que se hará constar una reseña cronológica de
los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas. En todos los casos se deberá
preferir la especialidad, experiencia y capacidad
técnica de los interesados, así como a aquellos
contratistas que, en su caso, hayan ejecutado
obras con contratos terminados en costo y
tiempo. En caso de empate técnico entre las
empresas licitantes, las dependencias y entidades
adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones,
a las empresas que tengan en su planta laboral un
cinco por ciento de personas con discapacidad,
cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de antelación
al momento del cierre de la Licitación Pública.
Dictamen
V
13
12 de 40
2. Diagrama de Flujo
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos

Actividades
Formatos
Área Responsable de la Contratación
V
21.-Elabora el Acta de fallo y realiza junta
pública en la que lo comunica, debiendo firmarse
por los asistentes. En sustitución de la junta,
se podrá optar por notificar el fallo por escrito
a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco
días naturales siguientes a su emisión. En este
mismo acto se hace entrega a cada compañía
licitante asistente, las razones por las cuales
su propuesta, en su caso no resultó con
asignación favorable, y lo remite vía electrónica
a COMPRANET a más tardar el día hábil siguiente.
22.-Se declaró desierta la licitación? SÍ
Pasa a la actividad No. 16. NO Continúa en la
actividad No. 23. 23.-Remite o entrega el
fallo al Contratista ganador, obtiene acuse de
recibo y le solicita la entrega de las Garantías
y Seguros previstos en la licitación. Así
mismo, envía notificación del fallo al Área de
Programación y Presupuesto y al Área Responsable
de la Ejecución de los Trabajos. Ir al
Procedimiento Administrativo Institucional para
Inicio de los Trabajos. Ir al Procedimiento
Administrativo Institucional para Recepción y
Custodia de Garantías. Ir al Procedimiento
Administrativo Institucional para Formulación y
Formalización de Contratos. TERMINA
PROCEDIMIENTO
Acta de Fallo
SÍ
22
A
NO
Acta de Fallo
Inicio de los Trabajos
Recepción y Custodia de Garantías
Formulación y Formalización de Contratos
Fin
14
13 de 40
3.-Marco Normativo
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con reformas y
adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.-
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.-
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y Empresas Filiales
15
14 de 40
3.- Marco Normativo
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con reformas y
adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.-
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.-
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y Empresas Filiales
16
15 de 40
3.- Marco Normativo
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con reformas y
adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.-
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.-
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y Empresas Filiales
17
16 de 40
4.- ANEXOS
Página
4.1.- Convocatoria a Licitación Pública
Nacional............................... 17 4.2.-
Convocatoria a Licitación Pública
Internacional........................ 20 4.3.-
Acta de visita al sitio ..........................
....................................... 23 4.4.-
Acta de junta de aclaraciones ....................
.............................. 26 4.5.- Dictamen
..................................................
................................ 32 4.6.- Acta
de Fallo .........................................
................................... 38
18
17 de 40
(Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)
(Datos del Área Convocante) LICITACION PUBLICA
NACIONAL Convocatoria Número de
Convocatoria En observancia al artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y demás
disposiciones administrativas vigentes en la
materia, (Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa
Filial), convoca a los interesados en participar
en la licitación pública nacional, para la
adjudicación de un contrato de (Obra pública /
Servicios Relacionados con la Obra Pública) (a
precios unitarios / a precios alzado / mixto),
de conformidad con lo siguiente

• Las bases de la licitación se encuentran
  disponibles para consulta y venta en Internet
  http//compranet.gob.mx o bien en Dirección y
  teléfono del área convocante, los días hábiles
  con el siguiente horario Horario. La forma de
  pago es en efectivo, cheque certificado o de
  caja, de institución de crédito establecida
  preferentemente en la localidad, a nombre de
  Organismo subsidiario o empresa filial, en los
  días hábiles, en horario de horario. En
  compranet mediante los recibos que genera el
  sistema. El pago de las bases es requisito
  indispensable para participar en la licitación.
• La visita al sitio de realización de los trabajos
  se llevará a cabo en Datos del lugar de reunión
  para la visita al lugar de los trabajos. La
  visita será coordinada por el Nombre de la
  persona encargada de coordinar la visita. Los
  asistentes deberán sujetarse a las reglas de
  seguridad de Organismo subsidiario o empresa
  filial en vigor, deberán utilizar
  invariablemente camisa de manga larga y pantalón,
  ambos de algodón, casco protector, zapatos tipo
  industrial, gafas de seguridad y protectores
  auditivos y cumplir con lo establecido en las
  bases de licitación.

19
18 de 40

• (Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)
• (Datos del Área Convocante)
• LICITACION PUBLICA NACIONAL
• Convocatoria Número de Convocatoria
• NOTA EL ÁREA CONVOCANTE PODRÁ ADEUCAR LAS
  MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PÁRRAFO
  ANTERIOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA
  CASO
• Ubicación de la obra Ubicación de la Obra.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo en
  Nombre y dirección de la oficina donde se
  llevará a cabo la junta de aclaraciones.
• Los licitantes, a su elección, podrán presentar
  sus proposiciones por medios remotos de
  comunicación electrónica.
• Las dos etapas del acto de presentación y
  apertura de proposiciones se efectuarán en
  Nombre y dirección de la oficina donde se
  llevará a cabo el acto de presentación y apertura
  de proposiciones.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se)
  la(s) proposición(es) será(n) Idioma(s).

20
19 de 40

• (Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)
• (Datos del Área Convocante)
• LICITACION PUBLICA NACIONAL
• Convocatoria Número de Convocatoria
• Tratándose de personas morales, escrito mediante
  el cual la persona moral manifieste que su
  representante cuenta con facultades suficientes
  para comprometer a su representada, mismo que
  contendrá los datos siguientes
• De la persona moral clave del Registro Federal
  de Contribuyentes, denominación o razón social,
  descripción del objeto social de la empresa,
  relación de los nombres de los accionistas,
  número y fecha de las escrituras públicas en las
  que conste el acta constitutiva y, en su caso,
  sus reformas o modificaciones, señalando nombre,
  número y circunscripción del notario o fedatario
  público que las protocolizó, asimismo, los datos
  de inscripción en el Registro Público de
  Comercio.
• 2) Del representante nombre del apoderado,
  número y fecha de los instrumentos notariales de
  los que se desprendan las facultades para
  suscribir la propuesta, señalando nombre, número
  y circunscripción del notario o fedatario público
  que los protocolizó y, en su caso, datos de
  inscripción en el Registro Público de Comercio.
• Para acreditar la capacidad financiera los
  licitantes deberán acompañar a sus propuestas
  copia de estados financieros y el comparativo de
  razones financieras básicas, acompañado del
  dictamen del auditor, correspondiente al
  ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo a
  lo establecido en las bases de licitación.
• Ninguna de las condiciones contenidas en las
  bases de la licitación, así como en las
  proposiciones presentadas por los licitantes,
  podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se
  encuentren en los supuestos del artículo 51 de la
  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
  con las Mismas.

21
20 de 40
(Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)
(Datos del Área Convocante) LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL Convocatoria Número de
Convocatoria En observancia al artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y demás
disposiciones administrativas vigentes en la
materia, (Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa
Filial), convoca a los interesados en participar
en la licitación pública internacional Indicar
si se lleva a cabo bajo la cobertura de los
Tratados de Libre Comercio, para la adjudicación
de un contrato de (Obra pública / Servicios
Relacionados con la Obra Pública) (a precios
unitarios / a precios alzado / mixto) (NOTA
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LICITANTES DE CUALQUIER
PAÍS, ANOTAR LO SIGUIENTE En virtud de lo
anterior, pueden participar en la presente
licitación personas físicas nacionales de
cualquier país o personas morales constituidas
bajo las leyes de cualquier país), de conformidad
con lo siguiente

• Las bases de la licitación se encuentran
  disponibles para consulta y venta en Internet
  http//compranet.gob.mx o bien en Dirección y
  teléfono del área convocante, los días hábiles
  con el siguiente horario Horario. La forma de
  pago es en efectivo, cheque certificado o de
  caja, de institución de crédito establecida
  preferentemente en la localidad, a nombre de
  Organismo subsidiario o empresa filial, en los
  días hábiles, en horario de horario. En
  compranet mediante los recibos que genera el
  sistema. El pago de las bases es requisito
  indispensable para participar en la licitación.
• La visita al sitio de realización de los trabajos
  se llevará a cabo en Datos del lugar de reunión
  para la visita al lugar de los trabajos. La
  visita será coordinada por el Nombre de la
  persona encargada de coordinar la visita. Los
  asistentes deberán sujetarse a las reglas de
  seguridad de Organismo subsidiario o empresa
  filial en vigor, deberán utilizar
  invariablemente camisa de manga larga y pantalón,
  ambos de algodón, casco protector, zapatos tipo
  industrial, gafas de seguridad y protectores
  auditivos y cumplir con lo establecido en las
  bases de licitación.

22
21 de 40

• (Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)
• (Datos del Área Convocante)
• LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
• Convocatoria Número de Convocatoria
• NOTA EL ÁREA CONVOCANTE PODRÁ ADEUCAR LAS
  MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PÁRRAFO
  ANTERIOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA
  CASO
• Ubicación de la obra Ubicación de la Obra.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo en
  Nombre y dirección de la oficina donde se
  llevará a cabo la junta de aclaraciones.
• Los licitantes, a su elección, podrán presentar
  sus proposiciones por medios remotos de
  comunicación electrónica.
• Las dos etapas del acto de presentación y
  apertura de proposiciones se efectuarán en
  Nombre y dirección de la oficina donde se
  llevará a cabo el acto de presentación y apertura
  de proposiciones.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se)
  la(s) proposición(es) será(n) Idioma(s).

23
22 de 40

• (Pemex, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)
• (Datos del Área Convocante)
• LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
• Convocatoria Número de Convocatoria
• Tratándose de personas morales, escrito mediante
  el cual la persona moral manifieste que su
  representante cuenta con facultades suficientes
  para comprometer a su representada, mismo que
  contendrá los datos siguientes
• De la persona moral clave del Registro Federal
  de Contribuyentes, denominación o razón social,
  descripción del objeto social de la empresa,
  relación de los nombres de los accionistas,
  número y fecha de las escrituras públicas en las
  que conste el acta constitutiva y, en su caso,
  sus reformas o modificaciones, señalando nombre,
  número y circunscripción del notario o fedatario
  público que las protocolizó, asimismo, los datos
  de inscripción en el Registro Público de
  Comercio.
• Del representante nombre del apoderado, número y
  fecha de los instrumentos notariales de los que
  se desprendan las facultades para suscribir la
  propuesta, señalando nombre, número y
  circunscripción del notario o fedatario público
  que los protocolizó y, en su caso, datos de
  inscripción en el Registro Público de Comercio.
• Para acreditar la capacidad financiera los
  licitantes deberán acompañar a sus propuestas
  copia de estados financieros y el comparativo de
  razones financieras básicas, acompañado del
  dictamen del auditor, correspondiente al
  ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo a
  lo establecido en las bases de licitación.
• Ninguna de las condiciones contenidas en las
  bases de la licitación, así como en las
  proposiciones presentadas por los licitantes,
  podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se
  encuentren en los supuestos del artículo 51 de la
  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
  con las Mismas.

24
23 de 40

• LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
  EMPRESA FILIAL.
• (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE)
• ACTA CORRESPONDIENTE A LA VISITA AL SITIO DE
• REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
• LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL) NO.
  (NÚMERO DE COMPRANET)
• OBJETO DE LA LICITACIÓN
• En (ubicación sitio de realización de los
  trabajos) siendo las____ horas, del (día) del
  (mes) de 200__, en (lugar de reunión), ubicada en
  (domicilio), se reunieron los servidores públicos
  y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al
  final de la presente acta, con objeto de celebrar
  de conformidad con los artículos 31 fracción IV y
  33 fracción XV de la Ley de Obras Públicas y
  Servicios Relacionados con las Mismas, 21 de su
  Reglamento y lo previsto en la convocatoria y en
  el (los) numeral(es) ____ de las bases de
  licitación, la visita al sitio de realización de
  los trabajos de la licitación al rubro citada.
• La visita al sitio de realización de los trabajos
  inició con las siguientes indicaciones a los
  asistentes
• El objetivo de esta visita es que los interesados
  conozcan el sitio de realización de los trabajos
  y sus condiciones ambientales.
• Cualquier duda que surja con motivo de la visita
  o de la revisión de las bases de licitación
  deberá plantearse por escrito en la junta de
  aclaraciones, en los términos establecidos en las
  propias bases de licitación.

25
24 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL. (DATOS DEL ÁREA
CONVOCANTE) ACTA CORRESPONDIENTE A LA VISITA AL
SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS LICITACIÓN
PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN De
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, se hace constar que las personas
que a continuación se indican, manifestaron su
interés por estar presente en este acto, quienes
registraron su asistencia y fueron informados de
abstenerse de intervenir en el mismo. En
caso contrario y en sustitución de lo anterior
señalar De conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, a este
acto no asistieron representantes o personas que
manifestaran su interés de estar presentes en el
mismo. Esta acta consta de __ hojas, firmando
para los efectos legales y de conformidad los
asistentes a este evento, quienes reciben copia
de la misma. POR (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL) POR EL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL
26
25 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL. (DATOS DEL ÁREA
CONVOCANTE) ACTA CORRESPONDIENTE A LA VISITA AL
SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS LICITACIÓN
PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN En su caso,
el siguiente apartado aplicará, tratándose de
licitaciones con la participación de testigo
social TESTIGO SOCIAL POR LOS
LICITANTES En su caso, el siguiente
apartado aplicará, tratándose de licitaciones con
la participación de interesados que no hayan
adquirido las bases POR LOS INTERESADOS --
-------------------------------------------------
FIN DE ACTA --------------------------------------
---------------------
27
26 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE) ACTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA
(NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN En la
Ciudad de (localidad) siendo las (hora) horas del
(día) del (mes) de (año), en (lugar), ubicada en
(domicilio), se reunieron los servidores públicos
y personas cuyos nombres y firmas aparecen al
final de la presente acta, con objeto de llevar a
cabo la junta de aclaraciones a las bases de
licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 33 fracción III de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y 22 de su Reglamento, así como del
(los) numeral (es) (numeral) de las bases de
licitación. Esta reunión fue presidida por
(nombre del servidor público) de (Pemex,
Organismo Subsidiario o Empresa Filial), quien al
inicio de esta junta, comunicó a los asistentes
que de conformidad con el artículo 22 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, solamente
se atenderán las solicitudes de aclaración de las
personas que hayan adquirido las bases de
licitación, debiendo acreditarse con copia del
comprobante de pago de las mismas, caso
contrario, se les permitirá su asistencia sin
poder formular preguntas. El personal del
(anotar área usuaria o encargada de la ejecución
de los trabajos), será quien responderá las
preguntas de aspecto técnico y las preguntas de
carácter administrativo relacionadas con las
bases de licitación serán respondidas por
personal de la (anotar área contratante). Las
personas que acreditaron la compra de las bases
de la licitación en términos del párrafo anterior
son las siguientes Los siguientes tres
párrafos/tabla aplicarán tratándose de personas
que no acreditaron el pago de las bases de
licitación Los interesados que no comprobaron la
adquisición de las bases de esta licitación
mediante recibo de pagos fueron
28
27 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE) ACTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA
(NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN La
solicitud de aclaración a las bases de licitación
presentada por los interesados anteriormente
referidos no fue (ron) aceptada(s) en virtud de
que no acreditó (aron) en este acto, la compra de
las bases con la copia del comprobante
respectivo. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
así como en el (los) numeral(es) (numeral) de
las bases de licitación. Los siguientes dos
párrafo/tabla aplicarán tratándose de
licitaciones con la participación de testigo
social En el Marco del Programa para la
Transparencia y Combate a la Corrupción que ha
emprendido Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y Empresas Filiales se registra a
los siguientes asistentes que participaron con
carácter de testigo social El siguiente
renglón aplicará cuando existan notas o
aclaraciones a las bases de licitación que
pretenda realizar la convocante, previo a la
recepción de las solicitudes de aclaración La
Convocante realizó las siguientes aclaraciones a
las bases de licitación ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________ Acto
seguido, se procedió a la recepción y, en su
caso, lectura de los cuestionamientos o
solicitudes de aclaración a las bases de
licitación presentadas por los interesados así
como las respuestas otorgadas por la Convocante,
como se indica a continuación (en el caso de que
las preguntas y/o respuestas se presenten por
separado del acta, agregar que éstas se anexan y
forman parte integrante de la misma y en su caso,
indicar cuales serán contestadas mediante
comunicación escrita o en próxima junta de
aclaraciones) OPCION UNO PREGUNTAS EFECTUADAS
POR (NOMBRE DEL LICITANTE) 1. ___________________
__. Respuesta.- _______________. OPCION
DOS PREGUNTAS EFECTUADAS POR (NOMBRE DEL
LICITANTE)
29
28 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE) ACTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA
(NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN Trat
ándose de licitaciones electrónicas y se reciban
preguntas por medios remotos de comunicación
electrónica, utilizar los siguientes dos
párrafo/tabla Asimismo, se procedió a verificar
si alguna persona había depositado solicitudes de
aclaración a las bases de licitación a través del
sistema COMPRANET, haciéndose constar que si se
recibieron en este acto preguntas por medios
remotos de comunicación electrónica mismas que se
indican a continuación (si es el caso indicar
cuales serán contestadas mediante comunicación
escrita o en próxima junta de aclaraciones)
Tratándose de licitaciones electrónicas y no
se reciban preguntas por medios remotos de
comunicación electrónica, utilizar el siguiente
párrafo Asimismo, se procedió a verificar si
alguna persona había depositado solicitudes de
aclaración a las bases de licitación a través del
sistema COMPRANET, haciéndose constar que no se
recibieron en este acto preguntas por medios
remotos de comunicación electrónica. En caso de
existir datos relevantes en la visita al lugar de
los trabajos, se incluirá el siguiente
párrafo Se hace entrega a las personas que
asistieron a esta junta, copia del acta de la
visita al sitio de realización de los trabajos,
formando parte integrante de las bases de la
licitación. De conformidad con el artículo 35
último párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta
forma parte integrante de las bases de
licitación.
30
29 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE) ACTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA
(NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN Las
personas que adquieran las bases con
posterioridad a esta fecha, se deberán apegar a
lo establecido en esta acta. Para efectos de
notificación y en términos del artículo 22 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, a partir
de esta fecha se pone a disposición de los
licitantes en el domicilio de la convocante,
copia de esta acta, la cual también podrá
consultarse en el Sistema COMPRANET en la
dirección electrónica http//www.compranet.gob.mx.
El siguiente párrafo aplicará si derivado de la
primera junta se considera necesario llevar a
cabo más de una junta de aclaraciones De
conformidad con el artículo 22 del Reglamento de
la la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, atendiendo a las
características, complejidad y magnitud de las
dudas presentadas por los licitantes se comunica
que la próxima junta de aclaraciones a las bases
de licitación se llevará a cabo a las (hora)
horas, del día (día) del mes de (mes) de (año),
en (indicar lugar). De conformidad con el
artículo 35 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
se hace constar que las personas que a
continuación se indican, manifestaron su interés
por estar presentes en este acto, quienes
registraron su asistencia y fueron informados de
abstenerse de intervenir en el mismo En
lugar del párrafo y tabla anterior, se puede
utilizar el siguiente De conformidad con el
artículo 35 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
a este acto no asistió alguna persona que no
habiendo adquirido las bases, manifestara su
interés de estar presente en el mismo. Se hace
la aclaración que de conformidad a lo establecido
en las bases de licitación, el límite para
recibir preguntas adicionales es el día (fecha
límite para recibir preguntas). Previa lectura
del presente documento y al manifestar los
participantes a pregunta expresa de quien
preside, que no tienen nada que agregar en
cuanto a la manera en que se desarrolló el acto,
ni al
31
30 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE) ACTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA
(NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN contenido
de esta acta y al no haber otro asunto que
tratar, se da por terminado el presente acto a
las (hora) hrs. del día de la fecha, firmando de
conformidad y como constancia en todas sus hojas
al margen y al calce, las personas que en ella
intervinieron a fin de que surta los efectos
legales que le son inherentes y para efectos de
notificación en forma, en este acto se hace
entrega a todos los presentes de copia firmada de
la presente acta. POR (PEMEX, ORGANISMO
SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) POR EL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL En su caso, el
siguiente apartado aplicará, tratándose de
licitaciones con la participación de testigo
social TESTIGO SOCIAL POR LOS LICITANTES
32
31 de 40
LOGOTIPO DE PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O
EMPRESA FILIAL (DATOS DEL ÁREA CONVOCANTE) ACTA
DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA
(NACIONAL O INTERNACIONAL) NO. (NÚMERO DE
COMPRANET) OBJETO DE LA LICITACIÓN En su caso,
el siguiente apartado aplicará, tratándose de
licitaciones con la participación de interesados
que no hayan adquirido las bases POR LOS
INTERESADOS -------------------------------
-------------------- FIN DE ACTA
--------------------------------------------------
--------- NOTA Tratándose de actas ulteriores a
la primera reunión de aclaraciones, el presente
modelo tendrá que ajustarse en las partes
conducentes.
33
32 de 40
SUBDIRECCIÓN REGIÓN (anotar la Región que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
DICTAMEN De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 38 de la Ley de Obra Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y 38 de su
reglamento y las bases de licitación, PEMEX emite
el Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo de la adjudicación del contrato referente a
la (Descripción de la obra) Antecedentes. El
proceso licitatorio se llevó a cabo con base en
lo establecido en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y Empresas Filiales (y los Capítulos
de Compras del Sector Público de los Tratados de
Libre Comercio, celebrados por el Gobierno de
México), así como en las demás disposiciones
legales aplicables en la materia. I.-Criterios
utilizados para la evaluación de las
propuestas. Los criterios utilizados para la
evaluación de las propuestas, son las
establecidas en la Regla ______________________
de las bases de licitación, los cuales deberán
tenerse como reproducidos en este punto, como si
a la letra se insertasen. II.-Reseña cronológica
de los actos del procedimiento. A continuación
se indica una reseña cronológica de los actos del
procedimiento licitatorio correspondiente a la
licitación pública (nacional o internacional) No.
_______________, celebrada en la ciudad de
(ciudad en donde se lleva a cabo el proceso
licitatorio).
34
33 de 40
SUBDIRECCIÓN (anotar la Subdirección que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
III.-Razones técnicas o económicas
por las cuales se aceptan o desechan las
propuestas presentadas por los licitantes. III.1-
Propuestas presentadas. De conformidad con lo
señalado en el artículo 37 fracción I de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas se llevó a cabo el Acto de
presentación de proposiciones y apertura de
propuestas técnicas, presentando proposición los
licitantes que a continuación se
indican Proposiciones recibidas a través
de medios remotos de comunicación electrónica,
depositados en el servidor de CompraNet.
35
34 de 40
SUBDIRECCIÓN (anotar la Subdirección que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
Licitantes cuyas propuestas fueron
desechadas por haber omitido alguno de los
requisitos exigidos en las bases de
licitación. 1.- (Nombre del licitante) (Anot
ar todos los licitantes desechados en la apertura
de propuestas técnicas) III.2- Análisis de las
propuestas técnicas (Evaluación
Técnica) Conforme a los artículos 37 fracción IV
de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 36 de su
Reglamento, la (Área que realizo la evaluacion
técnica), bajo su estricta y completa
responsabilidad, procedió a realizar el análisis
detallado de las propuestas técnicas aceptadas en
la primera etapa y emitió el resultado técnico,
el cual deberá tenerse como reproducido en este
punto, como si a la letra se insertarse. Los
servidores públicos que firman el resultado
técnico son responsables del mismo, en el cual se
indican las propuestas que cumplieron con los
requisitos legales y técnicos requeridos por
Pemex en las bases que forman parte de la
presente licitación, asi como las desechadas.
36
35 de 40
SUBDIRECCIÓN (anotar la Subdirección que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
Propuestas aceptadas Propuestas
desechadas III.3- Apertura de propuestas
económicas ( Segunda etapa ). De conformidad con
lo señalado en el artículo 37 fracción V de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, una vez conocido el resultado
técnico, se llevó a cabo la apertura de las
propuestas económicas de los licitantes cuyas
propuestas técnicas no fueron desechadas en la
evaluación técnica, listadas por orden ascendente
respecto del importe total de su propuesta
37
36 de 40
SUBDIRECCIÓN (anotar la Subdirección que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas
por haber omotido alguno de los requisitos
exigidos en las bases de la licitación, de
acuerdo a lo asentado en el acta de la segunda
etapa la cual debera tenerse como reproducida en
este punto, como si a la letra se
insertase. III.4.- Análisis de las
propuestas económicas (Evaluación
económica). Conforme a los artículos 38 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 37 de su Reglamento, la (Área de
costos que realizó la evaluación económica), bajo
su estricta y completa responsabilidad, procedio
a realizar el análisis detallado de las
propuestas económicas aceptadas en la segunda
etapa y emitió el resultado de la evaluación
económica, el cual deberá tenerse como
reproducido en este punto, como si a la letra se
insertase. Los servidores públicos que firman el
resultado de la evaluacion económica son
responsables del mismo, en el cual se indica que
las propuestas de los siguientes licitantes
cumplieron con los requisitos económicos
requeridos por PEMEX, conforme a los requisitos
económicos establecidos en las bases que forman
parte de la presente licitación. Propuestas
aceptadas
38
37 de 40
SUBDIRECCIÓN (anotar la Subdirección que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
Propuestas desechadas IV.-Relación de los
licitantes cuyas propuestas se calificaron como
solventes, ubicándolas de menor a mayor, de
acuerdo con sus montos. V.- Conclusión Con
fundamento en lo estipulado en los artículos 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 38 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas 36 y 37 de
su Reglamento, las bases de licitación y al
resultado de las evaluaciones técnicas y
económicas la propuesta económicamente más
conveniente para el Estado para ejecutar los
trabajos de (Descripción de la obra), es la
presentada por el licitante (Nombre del
licitante a quien se le adjudica la obra), con un
monto de (Cantidad con número en M.N. u otra
moneda)(Cantidad con letra en M.N. u otra
moneda), con un plazo de ejecución de (Anotar el
plazo con número y con letra) días
naturales. (Ciudad en donde se llevó a cabo el
proceso licitatorio, a ____ de _______ de 200_.
Elaboró Nombre del analista Categoria o puesto
Aprobó Funcionario responsable
(Los servidores públicos que deban firmar este
documento serán acordados a nivel Regional)
39
38 de 40
SUBDIRECCIÓN (anotar la Subdirección que
corresponde) GERENCIA DE (anotar la Gerencia que
corresponda) SUBGERENCIA DE (anotar la
Subgerencia que corresponda) SUPERINTENDENCIA
(anotar el área de Costos que corresponda) Convoc
atoria No. ________________ Licitación Pública
(nacional o internacional) No. __________________
ACTA DE FALLO De acuerdo con lo dispuesto en al
artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y con fundamento en el Dictamen de adjudicación
de la Licitacion pública (nacional o
internacional) No._______________________, el
cual debera tenerse como reproducido, como sí a
la letra se intertase, PEMEX, emite el presente
documento mediante el cual se adjudica el
contrato